施工合同 　　[集合]施工合同15篇 　　在不斷進步的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。 　　施工合同1 　　發包單位： (以下簡稱甲方) 　　承包單位： (以下簡稱乙方) 　　根據《公安部安全防范工程程序與要求》和有關法律法規及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。 　　一、 工程名稱： 　　二、 工程地址： 　　三、 承包方式：包工包料 　　四、 工程造價：工程款為____元(包含輔料及人工費不含稅費線材費，線材費以實際用量結算)竣工后線材按實際使用量結算。價格明細：(不含稅金) 　　五、 工程期限：工程施工期根據實際工程進度安排。(如遇雨天、地震、六級以上的大風等人力不可抗拒因素，工期雙方協商相應順延。) 　　六、 結算方式：材料及人員入場經甲方確認符合合同要求，付工程現有進場設備的全款(既每進入一批設備付清一批設備款)完工經驗收合格后付清全款。 　　七、 甲、乙雙方責權： 　　1、 乙方應按甲方要求標準施工。 　　2、 甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前，共同對前期工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察，對影響施工條件的由甲方負責解決。 　　3、 乙方應及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應對乙方施工質量及時驗收。 　　4、 工程質保期貳年，質保期內乙方接到故障通知后立即及時安排人員趕赴現場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內的服務工作。 　　5、如因下列情況而發生的`故障，不在質保范圍內： 　　(1)自然災害(如雷擊、風暴、暴雨、火災等)所造成的損壞。 　　(2)使用不善、人為破壞等。 　　八、 其他約定： 　　1、 乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響，現場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協調，合同工期相應順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。 　　2、 施工期內，乙方人員應無條件服從甲方安全管理，但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識，施工中如甲方安全設施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的事故，其經濟損失由乙方自負。 　　3、甲方派為工地代表負責、協商本工程的質量、進度、辦理工程簽證。聯系電話 。乙方派____為駐地全權代表，全面履行本施工合同全部職責。聯系電話____。 　　4、合同發生爭議或糾紛處理： 　　① 合同書經雙方簽字蓋章后即可生效，任何一方違約須賠償對方總工程款30%的違約責任。 　　② 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。 　?、?當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁，事后又沒有達成書面仲裁協議的可向當地人民法院起訴。 　　5、 未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。 　　6、 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。 　　甲方： 乙方： 　　甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)： 　　___年___月___日 ___年___月___日