建筑安裝工程承包合同拖欠工程款起訴書(精選34篇)
建筑安裝工程承包合同拖欠工程款起訴書篇1
起訴單位:______(全稱):_____市____縣____建筑公司
企業性質:______集體
經營范圍:______工業與民用建筑。
流動資金:______169.5萬元
何時經何部門批準開業:_____年____月份經____縣基建局批準
住址:______縣____鄉____電話:______
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:______
法定代表人姓名:______職務:______
被告單位(全稱):_____市職工教育培訓中心
住址:_____市____-____路____號
事由:______建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:______
20XX年XX月XX日,____縣建筑工程總公司XXXX有限公司(原告,以下簡稱乙方)同____市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是議標形式,也工包材料。承包額為495125.74元。開工日期定為20XX年XX月XX日;竣工日期定為20XX年XX月XX日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到20XX年XX月XX日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:______,于20XX年XX月XX日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于20XX年XX月XX日完工。三幢樓均經____市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交____市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合
建筑安裝工程承包合同拖欠工程款起訴書(精選34篇).docx